小型施工合同

时间:2023-06-21 08:03:53
小型施工合同15篇

小型施工合同15篇

在人们愈发重视契约的社会中,关于合同的利益纠纷越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编为大家整理的小型施工合同,仅供参考,欢迎大家阅读。

小型施工合同1

发包方:XXXXXXXXX(以下简称甲方)

承包方:XXXXXXXXX(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经甲乙双方协商一致,甲方愿把XXXXXXXXX工程承包给乙方施工,为明确双方责任,确保工程顺利完成,特订立如下合同条款,以致共同遵守:

(一)工程项目

1、工程名称:

2、工程地址:

3、工程范围:

4、承包造价:XXXXXXXXX元(大写:XXXXXXXXX)

(二)工程期限

根据本工程,经甲乙双方协商一致,总工期XXXXXXXXX天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后,工期相应顺延)开工日期为20xxX年XX月XX日至20xxX年XX月XX日,总工期XXXXXXXXX天。

(三)本工程竣工质量为一次性合格工程

乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工。

(四)工程价款支付及结算

本工程按进度付款,具体金额由双方协商为准。

(五)其它约定

……此处隐藏25179个字……进度的前提下,双方可采取协商解决。

12.2协商不成可通过进行调解;

12.3当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时,双方可选择下列任何一种方式解决:

□向仲裁委员会申请仲裁;

□向XX市(区)人民法院起诉。

13、合同解除和终止

13.1有下列情形之一的,可以解除合同:

⑴甲乙双方协商一致;

⑵因不可抗力致使合同无法履行;

⑶因一方违约致使合同无法履行;

13。2甲乙方履行完本合同全部义务,工程已办理交付手续,工程竣工结算价款支付完毕,本合同即告终止(但本合同保修及争议解决条款除外)。

14、附则

14。1本合同正本两份,双方各执一份。副本份,甲方执份,乙方执份。均具同等法律效力。

14。2附件

⑴施工图纸或作法说明

⑵工程项目一览表

⑶工程项目预算书

⑷甲方供应材料设备清单

15、补充条款

发包人:承包人:

发包人代表:承包人代表:

地址:地址:

电话:电话:

邮编:邮编:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

年月日年月日

附件(4)

工程甲方供应材料设备清单

序号

材料或设备

名称

规格

型号

单位

数量

单价

供应

时间

送达

地点

《小型施工合同15篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式